Претензия по упущенной выгоде, образец

Ответы на вопросы по теме: "Претензия по упущенной выгоде, образец" с профессиональной точки зрения. Здесь собран полный тематический материал и ответы на вопросы максимально развернуты. Всегда имеются нюансы - если это ваш случай, то обратитесь к дежурному консультанту.

Содержание

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды в связи с неисполнением договора

Тип документа: Заявление

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 6,5 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

  • Заявление: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Заявление» по всему сайту
  • «Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды в связи с неисполнением договора».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

[1]

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Претензия по возмещению упущенной выгоды позволит сэкономить налоги в группе компаний

Популярное по теме

Как документ позволит сэкономить. Под упущенной выгодой понимаются доходы, которые компания получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее права не были нарушены (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Возмещение причиненного ущерба на практике используется в группе компаний для перераспределения средств между своими участниками. Плательщик учитывает такую компенсацию в налоговых расходах, плюс есть основания не облагать эту операцию НДС. Экономия достигается за счет того, что получатель возмещения уплачивает налог по пониженной ставке, к примеру, в размере 5–6 процентов при «упрощенке». При этом важно подготовить максимально полный пакет документов, который подтверждает реальность убытков.

Согласно подпункту 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ, компания вправе учесть в расходах штрафы, пени или иные санкции за нарушение договорных обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба. Компенсация упущенной выгоды в указанной норме прямо не упомянута, поэтому, по мнению Минфина России, возмещение упущенной выгоды к таким расходам не относится (письма от 12.10.11 № 03-07-05/26, от 14.09.09 № 03-03-06/1/580).

Вместе с тем судьи придерживаются иного мнения (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.11.11 № А40-143207/10-129-567). Суд указал, что положения статьи 265 НК РФ не ограничивают право компании на включение в состав внереализационных расходов упущенной выгоды. К тому же перечень внереализационных расходов является открытым (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Суммы, полученные в порядке возмещения упущенной выгоды, не являются объектом обложения НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 39 НК РФ). Этот вывод разделяют суды (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.03.11 № КА-А40/18198-10-2).

Отметим, что самым распространенным случаем является возмещение убытков, связанных с вынужденной закупкой товара у другого поставщика по более высокой цене (ст. 393 ГК РФ). Если новый договор заключен в разумные сроки и по разумной цене, продавец должен возместить покупателю разницу между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. Но прежде чем возместить понесенные убытки, нужно определить их размер.

Чтобы определить размер убытка, можно использовать Временную методику определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушением хозяйственных договоров (приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.90 № С-12/НА-225). Других ориентиров пока нет.

В любом случае размер упущенной выгоды должен определяться с учетом разумных затрат, которые пострадавшая сторона должна была понести, если бы обязательство было исполнено (п. 11 постановления Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.96). При этом под упущенной выгодой понимается именно неполученная прибыль – то есть доходы за вычетом расходов.

В частности, по требованию о возмещении убытков, причиненных недопоставкой сырья, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации за вычетом стоимости недопоставленного сырья и других затрат.

В каком виде составляется. Упущенную выгоду можно взыскать как в претензионном, так и в судебном порядке. Причем сначала компания должна предъявить претензию контрагенту. В случае если компания минует стадию досудебного решения споров, ее заявление не будет рассмотрено (ст. 136 ГПК РФ, ст. 128 АПК РФ).

Предъявление претензии является правом компании, а не обязанностью (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, ст. 136 ГПК РФ). При этом компания должна своевременно известить контрагента о нарушении условий договора. Поскольку в противном случае контрагент имеет право отказать в удовлетворении претензии (ст. 483 ГК РФ).

Контрагент, которому предъявлена претензия, вправе признать ее, отказаться от ее признания либо продолжить переписку (ст. 401 ГК РФ). Срок для рассмотрения претензии может быть установлен договором, законодательством или внутренними локальными актами контрагента. Досудебный порядок решения споров считается соблюденным, даже если контрагент не рассмотрел претензию либо стороны договора не пришли к согласию (например, постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.09.11 № А43-23290/2010).

Читайте так же:  Фальсификация доказательств в арбитражном процессе

Претензия по возмещению убытков, связанных с упущенной выгодой, составляется в письменном виде в произвольной форме. Отметим, что форма претензии может быть утверждена и внутренним локальным актом компании.

Что обязательно должно быть в документе. Для оформления претензии необходимо определить размер денежной суммы, получение которой поставило бы потерпевшую сторону в такое же финансовое положение, как если бы договор был исполнен. Следовательно, при составлении претензии необходимо четко указать, какие обязанности не исполнил контрагент, а также положения какого документа были нарушены. Например, договора или соглашения. Кроме того, нужно предложить пути решения возникшего спора.

Размер упущенной выгоды нужно указать в денежной сумме. Также желательно приложить копии договоров или соглашений, обязательства по которым были нарушены.

Дополнительные меры безопасности. При перечислении денег в виде компенсации упущенной выгоды вполне возможны претензии налоговиков. Дело в том, что на практике встречаются злоупотребления нормами права, когда компании искусственно завышают суммы упущенной выгоды или требуют возмещения несуществующих убытков.

С связи с чем не лишним будет получить заключение независимого эксперта о наличии убытка, а также оформить акт комиссии, состоящей из представителей обеих сторон. Могут оказаться полезными спецификации, приложения к договорам, переписка с контрагентами. Покажут реальность затрат и платежные поручения по возмещению убытков.

Для исключения налоговых рисков важно запастись письменным согласием контрагента возместить убыток (письмо ФНС России от 26.06.09 № 3-2-09/121). Так как платежные поручения не свидетельствуют о признании санкций контрагентом. Кроме того, при подписании договора стороны могут ограничить размер упущенной выгоды фиксированной суммой.

Письмо об упущенной выгоде образец

Образец иска о возмещении упущенной выгоды

Иск о возмещении упущенной выгоды предъявляется, если в составе убытков имеются неполученные доходы или (реже) если должник извлек из своего нарушения выгоду (образец прикреплен к статье). Рассмотрим структуру и содержание такого иска с учетом правоприменительной практики.

При этом если суд придет к выводу, что в обычной ситуации возникают именно такие убытки, которые предъявляются кредитором (истцом), какие-то особые доказательства причинно-следственной связи не требуются, ее наличие предполагается (п. 5 постановления Пленума ВС РФ «О применении судами…» от 24.03.2019 № 7). Примером обычной связи является недопоставка и ее следствие — убытки в результате вынужденного нарушения кредитором обязательства по поставке этого товара перед третьим лицом (см. постановление АС УО от 11.01.2019 № Ф09-10826/15 по делу № А47-815/2015).

Письмо об упущенной выгоде образец

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. До настоящего времени Ответчик своих обязательств не выполнил. Ответчик не принял всех необходимых мер для того, чтобы предотвратить причинение убытков акционерному обществу.

В ряде случаев запланированные сделки (контракты, договора) не могут быть выполнены по вине третьих лиц. В таких случаях можно говорить об упущенной выгоде, то есть неполученном доходе, который мог быть получен, если бы сделка (контракт, договор) были бы выполнены в соответствии с их условиями.

Иск о взыскании упущенной выгоды

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться над-лежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъяв-ляемыми требованиями.

Кроме того, денежные средства от продажи автомобиля были мне не-обходимы для проведения достройки своего частного дома и последующей его продаже. В связи с нарушением условий договора ответчицей, а также в связи с нуждой в деньгах, я продала дом без проведения ремонта по цене, значительно ниже, чем рассчитывала. В соответствии с договором купли-продажи дома (приложение 4) дом был продан за 1000 000 (один миллион) рублей, в то время, как за достроенный дом я могла бы выручить 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, что также подтверждается актом оценки (приложение 5). Таким образом, налицо упущенная выгода в 300 000 (триста тысяч) рублей, исходя из формулы:

Претензия по возмещению упущенной выгоды позволит сэкономить налоги в группе компаний

Вместе с тем судьи придерживаются иного мнения (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.11.11 № А40-143207/10-129-567). Суд указал, что положения статьи 265 НК РФ не ограничивают право компании на включение в состав внереализационных расходов упущенной выгоды. К тому же перечень внереализационных расходов является открытым (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Предъявление претензии является правом компании, а не обязанностью (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, ст. 136 ГПК РФ). При этом компания должна своевременно известить контрагента о нарушении условий договора. Поскольку в противном случае контрагент имеет право отказать в удовлетворении претензии (ст. 483 ГК РФ).

Взыскание возмещение убытков и упущенной выгоды

В соответствии со ст.12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является возмещение убытков. В силу п.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимается и упущенная выгода, представляющая собой неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

6) Установив наличие убытков, а также причинно-следственную связь между их возникновением и действиями ответчика, выразившимися в неправомерном прекращении исполнения Государственного контракта, нарушении государственной дисциплины, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.2005 N 94 ФЗ, суд обоснованно, с учетом размеров дохода, который мог бы получить истец при действии Государственного контракта, пришел к выводу об удовлетворении иска в части взыскания убытков (Постановление ФАС Московского округа от 17.05.2010 N КГ-А40/4465-10 по делу N А40-63161/09-135-516).

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей директором акционерного общества. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Читайте так же:  Штраф за светофор

За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Как рассчитать проценты за пользование чужими денежными средствами смотрите в этой теме.

Что такое упущенная выгода по статье ГК РФ

Упущенная выгода — вид убытка, взыскание которого всегда связано с огромным количеством сложностей, вызванных, в первую очередь, отсутствием универсальной формулы расчета. Что можно считать упущенной выгодой, как определить размер недополученных доходов и какие условия выдвигает закон к процедуре их возмещения, читайте в настоящей статье.

Однако столь неоднозначный подход далеко не всегда обусловлен расплывчатостью условий, предъявляемых к доказыванию неизвлеченной прибыли, или недостаточностью признаков понятия «упущенная выгода» — статья ГК РФ как раз дает весьма точное определение этому термину. Зачастую дело в пассивности самих пострадавших, которые в силу правовой неосведомленности или иных причин не принимают должных мер к доказыванию своей правоты.

Секреты о взыскании упущенной выгоды

То есть ленивый, пассивный кредитор не найдет утешения в суде. Безразличие к собственному светлому и приятному будущему должно стимулировать кредитора быть проактивным. Если так, то юристы, руководствующиеся секретом № 1, смогут гармонично работать с таким кредитором или наоборот. Кредитор сможет тогда сотрудничать с такими юристами.

Именно так. Они тоже влияют на доход. Поэтому расскажите, как именно вы ведете предпринимательскую деятельность, что, как и почему влияет на доход, какие есть расходы, какие обстоятельства позволяют получить больше или меньше. Как работают ваши конкуренты на рынке, есть ли какие-то отличия в работе. Будьте информативнее.

Порядок возмещения упущенной выгоды

При необходимости инициации судебного разбирательства по причине непризнания своей вины ответчиком или нежелания оплачивать нанесённый ущерб, претензионный порядок является необходимым этапом в решении конфликта, без которого невозможно судебное делопроизводство.

К моменту подачи искового заявления, истцом должна быть подготовлена доказательная база. Отсутствие хотя бы одного из составляющих элементов не даёт оснований инициировать делопроизводство с целью привлечения к ответственности за причинённые убытки и неполученную выгоду.

Неполученные доходы, упущенная выгода

  • противоправность действий арендодателя;
  • наступление неблагоприятных для добросовестного арендатора последствий в виде неполучения того, на что он вправе в соответствии с условиями договора и положений закона был рассчитывать (а не состоявшийся факт ухудшения его финансовых показателей);
  • наличие причинно-следственной связи между указанными двумя событиями,

Действующая арбитражная судебная практика рассмотрения споров о взыскании убытков исходит из того, что ответственность в форме возмещения убытков имеет место тогда, когда лицо, потерпевшее от гражданского правонарушения, понесло или понесет убытки, то есть те отрицательные последствия, которые наступают в имущественной сфере потерпевшего в результате совершенного против него гражданского правонарушения. То есть, необходимыми условиями для наступления гражданско-правовой ответственности являются: факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства (противоправность), наличие убытков, причинная связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением договорного обязательства и убытками. Отсутствие хотя бы одного из вышеуказанных элементов исключает наступление этого вида ответственности.

[2]

Требование (претензия) учредителя управления о возмещении убытков, причиненных утратой (повреждением) имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенной выгоды

В связи с тем, что управляющий при доверительном управлении указанным имуществом не проявил должной заботливости об интересах учредителя, а именно: _________________________________________, за время доверительного управления имуществом с ________ по ________, доверителем причинены убытки в форме утраты (или повреждения) имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенной выгоды на сумму _______ (_________) рублей, что подтверждается ________________________.

Согласно п. 1 ст. 1022 Гражданского кодекса Российской Федерации доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 1022 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба возместить убытки, причиненные утратой (или: повреждением) имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом в сумме ________ (__________) рублей в следующем порядке: _______________________ в срок до ______________.

1. Документы, подтверждающие передачу имущества в доверительное управление.

[3]

2. Документы, подтверждающие причинение убытков учредителю управления и их размер.

3. Доверенность представителя от «___»________ ___ г. N ___ (если от имени учредителя управления выступает представитель).

Требование (претензия) заказчика о возмещении убытков по договору строительного подряда в виде упущенной выгоды в связи со сдачей объекта строительства с нарушением сроков

Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Читайте так же:  Доверенность самому себе

Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, п. 2 ст. 405, п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба в срок до __________ возместить убытки в виде упущенной выгоды, причиненные нарушением сроков выполнения работ по Договору строительного подряда от «__»___________ ____ г. N _____, в размере _____ (__________) рублей в следующем порядке: _____________________________.

1. Копия Договора строительного подряда от «__»___________ ____ г. N _____.

2. Копии документов, подтверждающих внесение платы по Договору строительного подряда от «__»___________ ____ г. N _____.

3. Документы, подтверждающие нарушение сроков сдачи объекта строительства.

4. Документы, подтверждающие убытки и их размер.

5. Доверенность представителя от «__»___________ ____ г. N _____ (если требование подписывается представителем заявителя).

Видео (кликните для воспроизведения).

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

Исковое заявление о возмещение убытков и упущенной выгоды

Исковое заявление о возмещение убытков и упущенной выгоды. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
При возмещение убытков и упущенной выгоды, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. (Статья 15 ГК РФ)

Исковое заявление о возмещение убытков и упущенной выгоды

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Для этого необходимо написать исковое заявление о возмещение убытков и упущенной выгоды. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. (Статья 1064 ГК РФ)

Исковое заявление о возмещение убытков и упущенной выгоды

Для того, чтобы взыскать убытки и упущенную выгоду необходимо заполнить своими данными исковое заявление о возмещение убытков и упущенной выгоды, потом отнести в суд.

Образец исковое заявление о возмещение убытков и упущенной выгоды

В ____________________________ суд
Истец: ___________________________
Адрес: ___________________________
Представитель: ___________________
Ответчик: ________________________
Адрес: ___________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ В СВЯЗИ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА

Возмещение убытков и упущенной выгоды

«___» _________ 20__ г. действиями гр. ___________________ был причинен вред Истцу, который выразился в следующем:
1) __________________________________________________________;
(указать причиненный вред)

2) __________________________________________________________;
3) __________________________________________________________.
Указанное происшествие зафиксировано в ______________________.
(указать документ)

Гр. ________________________ является работником Ответчика и в
момент происшествия выполнял свои трудовые обязанности.
Убытки, понесенные Истцом в связи с данным происшествием,
составили _______________ (__________________) рублей и состоят из
следующего:
1) __________________________________________________________;
(произвести расчет убытков)

2) __________________________________________________________.
Упущенная выгода исчисляется в размере __________ (__________)
рублей из следующего расчета: ____________________________________
_________________________________________________________________.
(привести расчеты)

В процессе переговоров между Истцом и Ответчиком, которые состоялись «___»__________ 20__ г. Ответчик возместить убытки, причиненные Истцу действиями своего работника, отказался. В связи с вышеизложенным и на основании ст.ст. 15, 1064, 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации

1) Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки, понесенные Истцом в размере ____________ (_____________) рублей.
2) Взыскать с Ответчика в пользу Истца упущенную выгоду в размере _____________ (________________) рублей.

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего факт происшествия.
2. Копия показаний гр. _______________, являющегося работником Ответчика.
3. Копия претензии от «___»__________ 20__ г.
4. Расчет суммы иска.
5. Почтовая квитанция об отправке Ответчику копии искового заявления.
6. Квитанции об уплате госпошлины.

«___»___________ 20__ г. ________________________
(подпись)

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником

Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.
Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива. (Статья 1068 ГК РФ)
Всего Вам доброго!

Чтобы быть в курсе последних новостей блога, узнать больше советов, необходимо подписаться на обновление блога. Вы будите получать самые интересные статьи, документы и советы на свою почту. Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Подписчики блога получают видео уроки бесплатно .

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды в связи с неисполнением договора

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды в связи с неисполнением договора. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Читайте так же:  Базис поставки инкотермс

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского Кодекса.
Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, — в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Убытки и неустойка

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена ограниченная ответственность (статья 400 ГК РФ), убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением (смотреть: как взыскать и рассчитать неустойку, виды неустоек).

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 статьи 395 ГК, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

Проценты за пользование чужими средствами (формула расчета процентов за пользование чужими денежными средствами) взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды в связи с неисполнением договора

В ____________________________ суд
Истец: ___________________________
Адрес: ___________________________
Представитель: ___________________
Ответчик: ________________________
Адрес: ___________________________

Исковое заявление
о возмещении убытков и упущенной выгоды
в связи с неисполнением договора

В связи с вышеизложенным и на основании ст.ст. 15, 393, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации

1) Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки, понесенные Истцом в размере _______ (_____________) рублей.
2) Взыскать с Ответчика в пользу Истца упущенную выгоду в размере ______ (________________) рублей.
3) Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ________ (_________) рублей.

Приложение:
1. Копия Договора N ___ от «__»_________ 20__ г. между Истцом и Ответчиком.
2. Копия платежного поручения N _____ от «___»________ 20__ г.
3. Копия претензии от «___»__________ 20__ г.
4. Копия претензии от «___»__________ 20__ г.
5. Расчет суммы иска.
6. Почтовая квитанция об отправке Ответчику копии искового заявления.
7. Квитанции об уплате госпошлины.

«___»__________ 20__ г. __________________________
(подпись)

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Читайте так же:  Ничтожная и оспоримая сделка

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.


Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 Гражданского Кодекса.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, — в день предъявления иска.

Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Как рассчитать проценты за пользование чужими денежными средствами смотрите в этой теме.

Нижеприведенный образец искового заявления о возмещении убытков и упущенной выгоды можно переделать под свои нужды.

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды

В ____________________________ суд
Истец: ___________________________
Адрес: ___________________________
Представитель: ___________________
Ответчик: ________________________
Адрес: ___________________________

Исковое заявление о возмещении убытков и упущенной выгоды,
причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей
директором акционерного общества

Директор акционерного общества _______________________________ по трудовому договору от «___»_________ 20__ г. N ______ обязался:

  1. ____(указать обязательства Ответчика по договору)____;
  2. ____(указать обязательства Ответчика по договору)____;
  3. ____(указать обязательства Ответчика по договору)____;

До настоящего времени Ответчик своих обязательств не выполнил. Ответчик не принял всех необходимых мер для того, чтобы предотвратить причинение убытков акционерному обществу. ______ статьей договора N ______ предусмотрена ответственность Ответчика в виде неустойки (пени, штрафа) в сумме ________________ (_____________) рублей за невыполнение обязательств при исполнении договора.
Вследствие указанных выше действий (бездействия) Ответчика Истец понес убытки на сумму ____________ (_______________) рублей.

Стоимость убытков включает:

  1. ___ (произвести расчет убытков)____;
  2. ___ (произвести расчет убытков)____.

Нарушение обязательств Ответчиком стало причиной, лишившей Истца возможности получить прибыль. Упущенная выгода исчисляется в размере ___________ (______________) рублей из следующего расчета:
______ (привести расчеты) ________________.

В связи с вышеизложенным и на основании ст.ст. 15, 393, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке статьи 22 ГПК РФ, части 3 пункта 4 и пункта 6 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 20 января 2003 г. N 2

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки, понесенные Истцом в размере ____________ (____________) рублей.
  2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца упущенную выгоду в размере _____________ (________________) рублей.
  3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ________ (_________) рублей.
  1. Копия трудового договора N ___ от «__»___________ 20__ г.
  2. Копии документов, подтверждающих убытки.
  3. Расчет суммы иска. (как рассчитать сумму иска)
  4. Копия искового заявления о возмещении убытков и упущенной выгоды для Ответчика.
  5. Квитанции об уплате госпошлины.

«___»____________ 20__ г.
____________________________
(подпись)

Требование (претензия) покупателя о возмещении убытков по договору поставки в виде упущенной выгоды в связи с нарушением сроков поставки товара

Требование (претензия) о возмещении убытков по договору поставки в виде упущенной выгоды в связи с нарушением сроков поставки товара

Согласно ст. 457 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи.

Договор купли-продажи признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору.

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, п. п. 1, 2 ст. 393, ст. 457 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба в срок до __________ возместить убытки в виде упущенной выгоды, причиненные нарушением сроков поставки товара по Договору поставки от «__»___________ ____ г. N _____, в размере _____ (__________) рублей в следующем порядке: ____________________.

1. Копия Договора поставки от «__»___________ ____ г. N _____.

2. Копии документов, подтверждающих внесение платы за товар.

3. Документы, подтверждающие нарушение сроков поставки товара.

4. Документы, подтверждающие убытки и их размер.

5. Доверенность представителя от «__»___________ ____ г. N _____ (если требование подписывается представителем заявителя).

Видео (кликните для воспроизведения).

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

Источники


  1. Панов, А.Б. Административная ответственность юридических лиц. Монография / А.Б. Панов. — М.: Норма, 2016. — 651 c.

  2. Новиков, В. К. Организационно-правовые основы информационной безопасности (защиты информации). Юридическая ответственность за правонарушения. Учебное пособие / В.К. Новиков. — М.: Горячая линия — Телеком, 2015. — 178 c.

  3. История и методология естественных наук. Выпуск XXX. Физика. — М.: Издательство МГУ, 2017. — 200 c.
  4. Хачатуров, Р. Л. Общая теория юридической ответственности: моногр. / Р.Л. Хачатуров. — М.: Юридический центр, 2017. — 965 c.
  5. Зильберштейн А. А. Земельное право. Шпаргалка; РГ-Пресс — Москва, 2010. — 797 c.
Претензия по упущенной выгоде, образец
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here