Договор на разработку конструкторской документации

Ответы на вопросы по теме: "Договор на разработку конструкторской документации" с профессиональной точки зрения. Здесь собран полный тематический материал и ответы на вопросы максимально развернуты. Всегда имеются нюансы - если это ваш случай, то обратитесь к дежурному консультанту.

Договор на разработку конструкторской документации

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку

.

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

ДОГОВОР N ______
на выполнение работ по разработке проектной документации

«__» ____________ 20 __ г.

«, в дальнейшем — «Заказчик»,

в лице Генерального директора

действующего на основании

в дальнейшем — «Исполнитель»,

, действующего на основании

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,

выданное саморегулируемой организацией «

Стороны — Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект — проектируемое здание

на земельном участке по адресу:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города ____________ , с учетом особенностей проектирования в зоне «Особого градостроительного контроля» рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Договор на разработку и передачу конструкторской документации

Отчетный период по налогу на прибыль – квартал. Следовательно, ежеквартально бухгалтер организации включает в состав доходов 300 000 000 руб. ((1 500 000 000 руб. : 15 мес.) ? 3 мес.).

При необходимости, подготовьте документы и информацию, предусмотренные пунктами 1, 3 — 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 44-ФЗ.

16) СТП 651-2.035-83 «Оформление схем электрических»;

Подрядчик приступает к выполнению работ по данному договору с даты поступления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении №2 к данному договору, что является датой начала выполнения работ по договору.

Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

В цепи переменного тока непрерывно возникает эдс самоиндукции, поскольку ток в цепи непрерывно изменяется.

Разработка конструкторской документации, изготовление и поставка штампа формовочного универсального и комплекта рабочих частей к нему для трубок и прутков.
Подписание контракта возможно не ранее 10 дней с даты публикации Протокола Подведения Итогов (ППИ) в Единой Информационной Системе (ЕИС).

Договор на разработку конструкторской документации — НУ

В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 и 2.1.3 настоящего Договора, Проектировщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

Если предложенная победителем торгов цена на 25% меньше Начальной Максимальной Цены (НМЦ), такой участник обязан подтвердить свою репутацию и предоставить обеспечение в большем размере.

Конструкторская документация поступает на завод от Разработчиков (Изготовителей) авиационной техники в соответствии с двухсторонними договорами на конструкторско-технологическое (техническое) сопровождение ремонта и технического обслуживания самолетов, авиадвигателей и воздушных винтов.

Оказание транспортных услуг по перевозке фундаментных блоков для проведения массовых мероприятий в поселке Буланаш Артемовского района Свердловская област…

Подготовка и составление договора на разработку конструкторской документации

Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

Основной конструкторский документ — спецификация разрабатывается в соответствии с ГОСТ 2.108-68 «Спецификация», ГОСТ2.113-75 «Групповая и базовая конструкторская документация» и выпускаться средствами автоматизированной подсистемы «Спецификация» в соответствии с СТП 651.02.036-87 «Спецификация».
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В настоящем Ценнике приведены цены на разработку конструкторской документации нестандартизированного оборудования строящихся и подвергаемых капитальным ремонтам реконструируемых предприятий, зданий и сооружений черной и цветной металлургии, а также опытного и опытно-промышленного металлургического оборудования.

2) стандартных крепежных изделий

Оказание услуг по организации проживания гостей – участников IX Всероссийского фестиваля казачьего творчества «Казачье братство» (народный ансамбль казачье…

Один из экспертов «АГ» обратил внимание на объективную сложность установления правовой природы соглашения о передаче еще не созданной вещи. Второй отметил нетипичность квалификации договора в качестве подрядного в данном случае.

Наши специалисты занимаются договорной работой уже на протяжении десяти лет, имеют профильное юридическое образование и постоянной совершенствуют свою квалификацию.

Один из экспертов «АГ» обратил внимание на объективную сложность установления правовой природы соглашения о передаче еще не созданной вещи. Второй отметил нетипичность квалификации договора в качестве подрядного в данном случае.

Без указания этих условий договор считается незаключенным, что может породить последствия недействительности сделки, а недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.

Вычислительный объект, который связан с зоной маршрутизации и обеспечивает абстрактное представление услуги маршрутизации для зоны маршрутизации (МСЭ-T G.709/ Y.1353).

При прохождении по проводнику (по электричекой цепи) переменного тока возникает переменный магнитный поток, изменяющийся с частотой протекающего тока. Вследствие пересечения проводника своим же собственным магнитным полем в нем возникает индуктированная электродвижущая сила (эдс), которую называют эдс самоиндукции.

Читайте так же:  Минимальные алименты на ребенка

Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации (Акту сдачи-приемки выполненных работ), подписываемому Сторонами.

Данный тип регистрации позволяет принимать участие исключительно в процедурах по родовому захоронению и реализации машино-мест без использования электронной подписи.

И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Управление проектными данными:

Не позднее ___________ с момента получения уведомления Проектировщика о готовности Документации к приему-передаче принять Документацию по акту (Приложение N _____).

По его мнению, разграничение указанных договоров, как правило, сводится к определению того, насколько приобретатель оборудования участвует в процессе его создания и каковы последствия, если что-то пойдет не так.

Метрологический контроль конструкторской документации осуществляется нормоконтролером конструкторского отдела.

Необходимость и порядок разработки технического предло­жения и эскизного проекта определяет разработчик оборудования.

Все изменения, которые должны быть внесены в кон­структорскую документацию в соответствии с решением органи­зации, утвердившей ее, либо по результатам согласования ее с заводом-изготовителем выполняются по отдельному договору или дополнительному соглашению к договору.

Да, договор у Вас затрагивает 2 отчетных периода. Судя по условиям, изложенным в вопросе, поэтапной сдачи работ договор не предусматривает. А это значит, по правилам п. 2 ст.271 НК РФ, доходы необходимо распределять между отчетными периодами.

Если победитель аукциона уклоняется от заключения контракта, информация об этом направляется в Реестр Недобросовестных Поставщиков (РНП).

Пример отражения в налоговом учете доходов по договору на выполнение работ с длительным производственным циклом. Поэтапная сдача работ договором не предусмотрена.

Перечень стандартов используемых при разработке конструкторской документации.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что между сторонами был заключен договор подряда, поскольку предметом договора являлось изготовление индивидуально определенного изделия – уникального оборудования с определенными техническими характеристиками, которое должно было быть полностью создано ответчиком по специально разработанной им же проектно-конструкторской документации.

Разработку конструкторской документации, соответствующей нормам строительного и технологического проектирования в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

Выполнение работ по организации строительства объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Поповкино Дмитриевского района Курской области»…
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по объекту «_________________________» выполнить работы по разработке конструкторской документации и поставке оборудования _________________________.

10) СТП 651-0.009-75 «Оформление расчетов на прочность. Основные требования»;

Образец договора на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации, заключаемый между юридическими лицами.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки. Сроки для устранения недостатков в Документации, а также сроки возмещения убытков согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Закупка в 2019 году работ по текущему ремонту с элементами доступной среды нежилого помещения библиотеки, расположенной по адресу: Московская обл, Одинцовс…

Федеральное государственное унитарное предприятие «ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ.

Суд кассационной инстанции обнаружил еще одно нарушение. Так, ответчик уведомил истца о продлении сроков изготовления проектной документации и оборудования, а также поставки и пуско-наладочных работ без согласования с ним.

Договор на разработку конструкторской документации

Договор на разработку конструкторской документации

г. Москва «___» __________ 2013г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП ВАВИЛОВ М. В., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», , с другой стороны, совместно именуемые – «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению комплекса проектных работ и изготовлению конструкторской документации на разработку: Корпуса 1U

1.2. Требования, в соответствии с которыми разрабатывается конструкторская документация, отражены в Техническом задании на разработку (Приложение ), которое с момента его утверждения ЗАКАЗЧИКОМ является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Техническое задание от имени ЗАКАЗЧИКА может подписываться:

1.3. Приемка конструкторской документации ЗАКАЗЧИКОМ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания.

Цена договора и порядок расчетов

2.1. За выполненные проектные работы и изготовление конструкторской документации в соответствии с условиями Технического задания, согласно настоящему Договору, на основании протокола о договорной цене, ЗАКАЗЧИК перечисляет на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ сумму в размере ­­­______________________ ­­­­­­, далее – «Цена Договора».

2.2. Оплата Цены Договора осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, путем перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующем порядке:

2.2.1. ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента утверждения им Технического задания, перечисляет аванс в размере не менее 100 % от Цены договора.

2.2.2. Окончательная оплата Цены Договора, за вычетом суммы аванса в размере, указанном в п.2.2.1. настоящего Договора производится ЗАКАЗЧИКОМ в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после подписания Акта приема-передачи результатов выполненных работ.

2.3. Цена Договора остается неизменной на протяжении всего срока действия настоящего Договора и может быть пересмотрена только в случае внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в Исходные данные Технического задания (Приложения №1, №2) настоящего Договора.

3. Обязанности и права сторон

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

3.1.1.выполнить работы по проектированию и изготовлению конструкторской документации строго в соответствии с Техническим заданием ЗАКАЗЧИКА и передать ее в сроки определенные в настоящем Договоре.

3.1.2.информировать ЗАКАЗЧИКА об ошибках и неточностях, которые могут быть обнаружены в Техническом задании в процессе его обработки.

3.1.3.сообщать по требованию ЗАКАЗЧИКА все сведения о ходе выполнения работ.

3.1.4.незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА, в случае возможного изменения сроков выполнения работ, или невозможности по каким-либо причинам выполнить работы.

3.1.5.обеспечить разрабатываемую конструкторскую документацию соответствию требованиям ЕСКД и оптимизировать ее под технологические возможности производства ЕВК».

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

3.2.1.переносить сроки выполнения работ при необходимости дополнительных согласований с ЗАКАЗЧИКОМ, связанных с конструктивными особенностями Технического задания, на срок, в течение которого будут получены необходимые согласования.

Читайте так же:  Фмс новый закон

3.2.2.не приступать к выполнению работ, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда нарушение ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.3.1.предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для выполнения работ по настоящему Договору Техническое задание с максимально полным изложением требований к разрабатываемой документации на продукцию.

3.3.2.в сроки и в порядке, установленные п.2.2 настоящего Договора, оплатить выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы и осуществить приемку работ.

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.4.1.контролировать ход выполнения работ по настоящему Договору и запрашивать у ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимую информацию или отчеты о выполнении работ.

4. Срок изготовления, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Перечень документов в составе конструкторской документации, подлежащих оформлению и сдаче ЗАКАЗЧИКУ по результатам выполненных проектных работ, определен в Техническом задании (Приложение ) к настоящему Договору.

4.2. Выполнение работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ начинается с момента поступления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы аванса в размере, указанном в п. 2.2.1. настоящего Договора.

4.3. Срок выполнения и сдачи результатов комплекса проектных работ в виде конструкторской документации устанавливается в Техническом задании (Приложение ) настоящего Договора.

4.4. По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет Акт приема-передачи результатов выполненных работ и комплект разработанной конструкторской документации ЗАКАЗЧИКУ.

4.5. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения разработанной конструкторской документации обязан подписать Акт приема-передачи результатов выполненных работ или предоставить мотивированный отказ от приемки.

4.6. В случае мотивированного отказа СТОРОНАМИ составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.6. Если ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки конструкторской документации не предъявил ИСПОЛНИТЕЛЮ Акта о выявленных недоработках, считается, что он принял работу без претензий.

5. Ответственность сторон

5.1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные таким неисполнением убытки. Сумма возмещения убытков не может превышать суммы стоимости работ, выполняемых по настоящему Договору.

5.2. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за содержание Технического задания, на основе которого выполняются работы по настоящему Договору. При внесении изменений в Исходные данные (Приложение ) ЗАКАЗЧИКОМ, Техническое задание составляется повторно с одновременным закрытием текущих проектных работ. Сроки и стоимость проектных работ определяются по новым исходным данным.

5.3. За просрочку установленных сроков сдачи работ ЗАКАЗЧИК вправе требовать уплаты ИСПОЛНИТЕЛЕМ пени в размере 0.2% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

5.4. За просрочку ЗАКАЗЧИКОМ установленных сроков оплаты согласно п.2.2.1. и п.2.2.2. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать уплаты ЗАКАЗЧИКОМ пени в размере 0.2 % за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

5.5. Взыскание убытков и пеней не освобождает СТОРОНУ, нарушившую настоящий Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не передавать третьим лицам разрабатываемую конструкторскую документацию и не использовать ее для изготовления продукции для третьей стороны или в иных целях.

6.2. Права собственности на разрабатываемую по настоящему Договору конструкторскую документацию принадлежат ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания Акта приемки-передачи.

6.3. Вся информация о деятельности любой из СТОРОН, ставшая известной другой стороне в связи с заключением настоящего Договора, является конфиденциальной. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его СТОРОНАМИ и действует до «31» декабря 2013 г.

8.2. По соглашению СТОРОН действие настоящего Договора может быть продлено на срок, согласованный СТОРОНАМИ.

8.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению СТОРОН.

8.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором.

9. Дополнительные условия и заключительные положения

9.1. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ или уполномоченными на то представителями СТОРОН.

9.3. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы третьим лицам одной СТОРОНОЙ только с согласия другой СТОРОНЫ.

9.4. После подписания настоящего Договора вся предыдущая корреспонденция, на которую в настоящем Договоре нет ясных ссылок, считается недействительной.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Наименование: ИП ВАВИЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Банковские реквизиты: р/с в КБ «Локо-Банк» г. Москва

Договор на разработку конструкторской документации

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку

.

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

ДОГОВОР N ______
на выполнение работ по разработке проектной документации

[3]

«__» ____________ 20 __ г.

«, в дальнейшем — «Заказчик»,

в лице Генерального директора

[2]

действующего на основании

Читайте так же:  Штраф в гражданском процессе

в дальнейшем — «Исполнитель»,

, действующего на основании

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,

выданное саморегулируемой организацией «

Стороны — Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор — настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект — проектируемое здание

на земельном участке по адресу:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города ____________ , с учетом особенностей проектирования в зоне «Особого градостроительного контроля» рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

[1]

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Договор подряда на выполнение проектных работ (разработка технической документации)

Договор подряда на выполнение проектных работ

(разработка технической документации)

г. [место заключения договора] [число, месяц, год]

[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение всех работ по разработке технической документации, необходимой для [указать цель разработки документации и идентифицирующие признаки объекта], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Выполняемая по настоящему договору работа по разработке технической документации (далее по тексту — Техническая документация) включает в себя следующее: [подробно указать перечень научной, технической и другой документации, подлежащей разработке, а также содержание, объем, этапы и другие условия выполняемой работы].

1.3. Разработка технической документации осуществляется на основании задания на проектирование от [число, месяц, год] N [значение], утвержденного Заказчиком, а также иных исходных данных, необходимых для составления технической документации.

1.4. На выполнение вышеуказанных работ Подрядчик имеет лицензию от [число, месяц, год] N [значение] сроком действия до [число, месяц, год].

1.5. Разработка технической документации выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

1.6. Разработка технической документации должна быть выполнена в срок [указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости — промежуточные сроки выполнения работы].

1.7. Работа по разработке технической документации считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-сдачи технической документации.

2. Права и обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование, определяющими объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ.

2.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ.

2.1.4. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.5. Передать Заказчику готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.

2.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.

2.2.2. Удерживать техническую документацию при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

2.2.3. Отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование и других исходных данных для выполнения проектных работ, только с согласия Заказчика.

2.3. Подрядчик не вправе:

2.3.1. Передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.5. Заказчик обязуется:

2.5.1. Передать Подрядчику утвержденное Заказчиком задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для составления технической документации.

2.5.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

2.5.3. Принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.

2.5.4. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим договором.

2.5.5. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.

2.5.6. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.5.7. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

2.5.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

2.6. Заказчик вправе:

2.6.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.6.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена выполняемой работы по разработке технической документации по настоящему договору определена путем составления сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [значение], которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

Читайте так же:  Прописка или регистрация

3.3. По настоящему договору цена работы считается твердой.

3.4. Заказчик оплачивает результат выполненной работы в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-сдачи технической документации на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].

4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего договора, определен в задании на проектирование и пункте 1.2 настоящего договора.

4.2. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее [значение] дней Заказчик обязан принять готовую техническую документацию по акту приема-сдачи технической документации.

4.3. Подрядчик передает Заказчику по акту приема-сдачи технической документации следующую документацию:

— [значение] экземпляров в [сброшюрованном виде на бумажном носителе/электронном виде] технической документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями настоящего договора, согласованной со всеми компетентными органами государственной власти и местного самоуправления;

— копию протокола научно-технического совета Подрядчика с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

4.4. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ требованиям настоящего договора.

4.5. Заказчик в течение [значение] дней со дня получения акта приема-сдачи технической документации и отчетных документов, указанных в п. 4.3. настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи технической документации или мотивированный отказ от приемки работ.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.7. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик вносит необходимые изменения в техническую документацию своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.

4.8. Если в процессе выполнения работы одной из Сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за [значение] рабочих дней до даты фактической остановки работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение [значение] рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ.

В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную техническую документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ.

4.9. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

4.10. С момента передачи Заказчику полностью законченной работы и полной оплаты им законченной работы техническая документация становится собственностью Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за надлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п. 1.6 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости выполняемой работы.

5.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

5.5. В случае возврата экспертным органом технической документации на доработку Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости проектных работ.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,

Договор на выполнение опытно-конструкторских и (или) технологических работ (образец)

на выполнение опытно-конструкторских

и (или) технологических работ

г. ______________ «___» ___________ 20__г.

именуем __ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность

разработать в соответствии с техническим заданием Заказчика

_____________________________________________ (опытный образец нового

изделия, конструкторскую документацию на него, описание, расчеты, рабочие

чертежи и (или) новую технологию), а также провести испытания опытного

Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Риск случайной невозможности исполнения настоящего договора несет

________________ (Заказчик, Исполнитель).

1.2. Содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим

договором, научные, экономические, социальные и другие параметры их

ожидаемых результатов определяются согласованными Заказчиком и

Исполнителем и являющимися приложениями к настоящему договору техническим

заданием (приложение N 1) и программой работ (приложение N 2).

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в

техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с

письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем

предоставления по требованию Исполнителя _______________________________

__________________________________________________________________ и иной

информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает

Читайте так же:  Код подразделения 770 103

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня

заключения настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ — ___________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ

определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом

работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, Заказчик

обязан уплатить Исполнителю ______________ рублей.

Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в себя

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан уплатить Исполнителю аванс в размере __% от суммы, указанной в п.

3.1 договора, т.е. _____________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов,

подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом

3.4. Оплата аванса и счетов Исполнителя производится Заказчиком по

безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Исполнителем.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

в случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц

(субисполнителей) нести перед Заказчиком ответственность за выполнение

субисполнителями порученных им работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются следующие сведения: ____

выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком

техническим заданием и передать Заказчику их результаты в срок,

установленный в п.2.2 настоящего договора;

согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и

приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности

гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов,

не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.2. Заказчик обязан:

передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их;

выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу

и календарный план работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета


договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются сведения, указанные в п.5.1 настоящего договора.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику

штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка

обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает

(отсутствует вина Исполнителя).

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный

Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в

следующих случаях: ______________________________________________________

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства Российской Федерации.

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного

календарным планом работ (работы в целом).

7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).

7.3. Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется

двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым _____________ со стороны

Исполнителя и ________________ со стороны Заказчика.

7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации,

обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки

этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний

акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.

Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных

работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после

устранения Исполнителем соответствующих недостатков.

8. Права на результаты работы

8.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из

настоящего договора, права на использование результатов работы на

территории ______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере

___________________________________ (отрасль экономики) принадлежат

8.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать

указанные в п.8.1 права другим лицам.

8.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему

договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной,

коммерческой и иной деятельности.

9. Дополнительные условия

9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Заказчик _____________________________________ М.П.

Видео (кликните для воспроизведения).

Исполнитель __________________________________ М.П.

Источники


  1. Егиазаров, В.А. Транспортное право: Учебник; М.: Юстицинформ; Издание 5-е, доп., 2012. — 552 c.

  2. Чепурнова, Н. М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно-правовой аспект / Н.М. Чепурнова, Д.В. Белоусов. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2014. — 168 c.

  3. Оксамытный, В.В. Теория государства и права / В.В. Оксамытный. — М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. — 563 c.
  4. Беляева, О. М. Актуальные проблемы теории государства и права. Практикум / О.М. Беляева. — М.: Феникс, 2015. — 448 c.
  5. Астахов Жилье. Юридическая помощь с вершины адвокатского профессионализма / Астахов, Павел. — М.: Эксмо, 2016. — 320 c.
Договор на разработку конструкторской документации
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here